Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
Thắng kiện 100% phán quyết chung thẩm
Tranh chấp giữa Nhà thầu chính và Chủ đầu tư bất động sản
Bảo Vệ Thành Công Vụ Tranh Chấp Hợp Đồng Xây Dựng 120 Tỷ Đồng Tại VIAC
Giá trị bảo vệ: 120 Tỷ VNĐ
Bài toán của khách hàng:
Chủ đầu tư viện lý do chậm tiến độ để phạt vi phạm và không thanh toán đợt cuối kèm tiền bảo hành công trình.
Giải pháp triển khai:
Lex Law thu thập nhật ký công trình, các biên bản phát sinh ngoài hiện trường chứng minh lỗi chậm bàn giao mặt bằng từ Chủ đầu tư.
Kết quả thực tế đạt được:
Hội đồng trọng tài tuyên buộc Chủ đầu tư thanh toán toàn bộ 120 tỷ đồng gốc và tiền lãi phạt chậm trả.
Thương vụ sáp nhập doanh nghiệp vốn nước ngoài
Đóng thương vụ thành công
Thẩm định pháp lý 35 cửa hàng trên toàn quốc
Tư Vấn Thương Vụ M&A Mua Lại Chuỗi Bán Lẻ 45 Triệu USD Của Tập Đoàn Nhật Bản
Quy mô thương vụ: 45 Triệu USD
Bài toán của khách hàng:
Bên bán có nhiều rủi ro về hợp đồng thuê mặt bằng ngắn hạn và chưa hoàn tất thủ tục công bố sản phẩm nhập khẩu.
Giải pháp triển khai:
Xây dựng điều khoản giữ lại 15% giá trị thanh toán (Escrow Account) và buộc bên bán phải chuẩn hóa pháp lý trong 6 tháng.
Kết quả thực tế đạt được:
Thương vụ hoàn tất an toàn, bên mua không phải gánh chịu bất kỳ khoản phạt vi phạm hành chính nào.